Заявление об оставлении искового заявления без рассмотрения образец апк

Согласно условиям договора строительного подряда и в соответствии со ст. 718 ГК РФ заказчик (истец) обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. В силу п. 2 указанной нормы в случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. В соответствии с п. 1 ст.

Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения

Инфоinfo
Основания для оставления искового заявления без рассмотрения Из книги автора Статья 148. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения 1. Оставление заявления без рассмотрения — одна из форм окончания производства по делу без вынесения решения.

Если после принятия дела к производству обнаружится несоблюдение истцом порядка Статья 149. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения Из книги автора Статья 149. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения Об оставлении иска без рассмотрения выносится определение в соответствии с правилами, установленными ст.

184–185 АПК.Определение об оставлении искового заявления без рассмотрения должно Глава 14. Подача в суд искового заявления Из книги автора Глава 14.

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения

Указанныйпорядокистцомнесоблюден.Соответствующая претензия ответчиком не получена. Доказательств ее направления в суд не представлено. В соответствии с пунктом 2 статьи 148 АПК РФ арбитражный судоставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия кпроизводству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спорасответчиком,еслиэтопредусмотренофедеральным законом или Договором. Наоснованииизложенного,в соответствии со статьей 148 АПК РФ ПРОШУ: 1.


Оставить без рассмотрения исковое заявление (наименование или Ф.И.О. истца) к о (наименование или Ф.И.О. ответчика) в связи с тем, что истцом не соблюден претензионный порядокурегулирования спора с ответчиком, предусмотренный договором N от » » г., заключенным между истцом и ответчиком. Приложение: 1. Копия Договора.

Как составить ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения?

Вниманиеattention
Однако по состоянию на текущую дату истец, дважды получивший акты выполненных работ и исполнительную документацию, в нарушение требований закона и условий договора строительного подряда не принял данные работы и не представил обоснованного отказа от их подписания. В соответствии с п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. В силу п. 2 указанной нормы заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

Согласно п. 3 данной нормы заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
ВАС РФ от 22.06.2006 № 25);

  • суд оставляет иск без рассмотрения в предварительном судебном заседании, если при подготовке дела к рассмотрению были выявлены основания для этого (постановление президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 1585/12 по делу № ВАС-11612/11);
  • течение срока исковой давности продолжается с момента вступления в силу определения суда об оставлении иска без рассмотрения или прекращении судопроизводства (определение ВС РФ от 28.01.2016 № 307-ЭС15-12729).

ВАЖНО! Если исковое заявление оставлено без рассмотрения по причине его подписания и подачи не уполномоченным на это лицом либо подписания субъектом, должностное положение которого не указано, судебные издержки участников процесса в связи с подачей заявления взыскиваются с такого лица (постановление пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1).
Главная → Бланки → Правосудие → Ходатайство об оставлении без рассмотрения искового заявления (в порядке ст. 148 АПК РФ) Тематика документа: Правосудие Файл текстовой версии: 4,1 кб Сохранить документ: Cкачать документ » Образец документа: В Арбитражный суд Истец: (наименование или Ф.И.О., место нахождения или место жительства — для гражданина, для гражданина дополнительно — дата и место рождения, место работы или дата и место регистрации в качестве предпринимателя) Ответчик: (наименование или Ф.И.О., место нахождения или место жительства) ДЕЛО N ХОДАТАЙСТВО (в порядке ст. 148 АПК РФ) В производстве Арбитражного суда находится дело N о . Однако Договором N от » » года, заключенным междуистцомиответчиком,предусмотренособлюдениевтакихслучаях претензионного порядкаурегулированияспора (копия Договора прилагается).

Заявление об оставлении искового заявления без рассмотрения образец апк

Однако данный адрес электронной почты отправителя не указан в договоре, следовательно, данное доказательство нельзя признать надлежащим. Кроме того, согласно представленному доказательству отправителем электронного письма, якобы содержащего в качестве приложения уведомление о расторжении договора строительного подряда, является некое физическое лицо, полномочия которого не известны. Более того, данное физическое лицо является сотрудником иного юридического лица, не участвующего в деле, о чем свидетельствуют данные подписанта данного электронного письма.
Из представленного истцом доказательства, якобы подтверждающего направление электронного уведомления о расторжении договора строительного подряда, следует, что данное электронное письмо направлено юридическим лицом, не участвующим в деле.
Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», неисполнение стороной по договору строительного подряда обязанности по сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за неисполнение договорного обязательства. Вышеприведенные доводы ответчика также подтверждаются следующим. В обоснование выполнения работ ответчик уведомил истца о готовности результата работ и необходимости их принятия направил истцу акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, а также исполнительную документацию.
Через 2 (два) месяца после первоначального направления актов выполненных работ ответчик повторно направил истцу акты выполненных работ. Данные обстоятельства подтверждаются почтовыми документами, подтверждающими факты двукратного направления истцу актов выполненных работ и исполнительной документации.
Как следует из п. 4 ст. 708 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Таким образом, акты выполнения работ и исполнительная документация, направленная двукратно ответчиком истцу, с учетом отсутствия их подписания со стороны истца, отсутствия обоснованного отказа являются надлежащими доказательствами выполнения работ ответчиком. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 125, 126, 148 АПК РФ, принимая во внимание разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г.
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. По мнению ответчика, направление уведомления о расторжении договора строительного подряда при отсутствии у истца каких-либо претензий нельзя признать разумными и добросовестными действиями. Как усматривается из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец ссылается на просрочку выполнения работ, допущенную ответчиком. По мнению истца, конечным сроком выполнения работ является 15 ноября 2015 г. Однако истец не учел того, что согласно п.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *